ca. 1420 m² Fassadengerüst, Gerüstbekleidung, 1 Stk Gerüststatik, 1 Stk. Gerüsttreppe, Genehmigungen, Sicherungsmaßnahmen, Schutz von div. Bauteilen, ca. 330 m Abbruch Fugendichtstoff (asbesthaltig), ca. 710 m Reprofilierung-Fugen und Verschluss Fugen, ca. 1400 m² Untergrundprüfung/-reinigung Wandflächen, 660m² Feuchtsandstrahlen (Bedarf), Freilegen von Ausbrüchen, ca. 100 Ausbrüche Instandsetzen, 40 Stk, Abbruch Fensterbänke, 48 m ALU Fensterbänke, APU-Leisten, 400 m Untergrundvorb. Faschen, Leibungsdämmung, Eckenausbildung, Armierungsschicht, 40 Stk Balkonaustrittsschwellen, ca. 70 m² Sockelabdichtung, Egalisierung, Farbbeschichtung, ca. 550 m² Gewebespachtelung, Oberputz, ca. 900 m² Farbbeschichtung (bekieselt/nicht bekieselt), ca. 450 m Farbbeschichtung Fensterleibungen/Faschen, 1 Stk Logo, 105 Stk Fensterreinigung, 40 Stk. Balkonsteckdosen, ca. 90 m Freilegen Sockelbereich, 50 m Rasenbord, 72 m² Rollkiesfläche

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH Straße Werbener Straße 3 Plz, Ort 03046, Cottbus Telefon +49 3557826-122 E-Mail Stefan.Bramburger@gwc-cottbus.de Internet www.gwc-cottbus.de b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer E-Abgabe ÖA,Max-Grünebaum-Straße 3-6, Betonerhaltungsarbeiten Balkonfassade + ZBV 04.05.2026 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - ohne elektronische Signatur (Textform) - mit fortgeschrittener/m elektronischer/m Signatur/Siegel - mit qualifizierter/m elektronischer/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Max-Grünebaum-Straße 3-6, 03042 Cottbus f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose ca. 1420 m² Fassadengerüst, Gerüstbekleidung, 1 Stk Gerüststatik, 1 Stk. Gerüsttreppe, Genehmigungen, Sicherungsmaßnahmen, Schutz von div. Bauteilen, ca. 330 m Abbruch Fugendichtstoff (asbesthaltig), ca. 710 m Reprofilierung-Fugen und Verschluss Fugen, ca. 1400 m² Untergrundprüfung/-reinigung Wandflächen, 660m² Feuchtsandstrahlen (Bedarf), Freilegen von Ausbrüchen, ca. 100 Ausbrüche Instandsetzen, 40 Stk, Abbruch Fensterbänke, 48 m ALU Fensterbänke, APU-Leisten, 400 m Untergrundvorb. Faschen, Leibungsdämmung, Eckenausbildung, Armierungsschicht, 40 Stk Balkonaustrittsschwellen, ca. 70 m² Sockelabdichtung, Egalisierung, Farbbeschichtung, ca. 550 m² Gewebespachtelung, Oberputz, ca. 900 m² Farbbeschichtung (bekieselt/nicht bekieselt), ca. 450 m Farbbeschichtung Fensterleibungen/Faschen, 1 Stk Logo, 105 Stk Fensterreinigung, 40 Stk. Balkonsteckdosen, ca. 90 m Freilegen Sockelbereich, 50 m Rasenbord, 72 m² Rollkiesfläche g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden h) Aufteilung in Lose nein i) Ausführungsfristen Bestimmungen über die Ausführungsfrist Beginn: 03.08.2026, Ende: 11.12.2026 j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y90HN3T/documents Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen andere Maßnahmen: Die Anlage DSGVO-Hinweise ist zu beachten Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: Sofern der Bieter in die engere Auswahl kommt fordern wir folgende Unterlagen nach. 1. Formblatt 124 (die geforderten Unterlagen aus diesem Dokument werden ebenfalls nachgefordert) 2. Formblatt 221/222 3. Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 4. Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach Brandenburgischem Vergabegesetz 5. Angaben und Nachweis zur Organisation des Gesundheits- und Arbeitsschutzes o) Ablauf der Angebotsfrist am 04.05.2026 um 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 01.06.2026 p) Adresse für elektronische Angebote https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y90HN3T q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: DE r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Kriterium Gewichtung Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am 04.05.2026 um 10:00 Uhr Ort Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Zur Angebotsöffnung werden keine Bieter als Gasthörer zugelassen. Die Angebote sind vor Ablauf der Angebotsfrist elektronisch über den Vergabemarktplatz Brandenburg (Bietertool) abzugeben. t) geforderte Sicherheiten Der Auftraggeber hat für das Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen, in der alle am Bau Beteiligten mitversichert sind. Deshalb wird die Prämie anteilig in Höhe von 0,15 % auf die Auftragnehmer entsprechend ihrer Auftragssumme umgelegt und von der Bruttoschlussrechnungssumme einbehalten. (gilt ab einer Auftragssumme von 30.000,00 EUR netto) Außer: Baustelleneinrichtungen, Gerüstbau, Außenanlagen/Tiefbauarbeiten, Abbruch inkl. Entkernung 8. Vertragsstrafen (zu § 11 VOB/B) 8.1. Kommt es zu einer durch den AN schuldhaft verursachten Überschreitung der in 5.2 genannten Vertragsendfrist, kann der AG eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,15 % der Nettoauftragssumme pro Arbeitstag geltend machen. Ist der AN der Auffassung, er habe die Fristüberschreitung nicht verschuldet, hat er dies zu beweisen. 8.2. Die nach 8.1 anfallende Vertragsstrafe ist der Höhe nach - unabhängig von der Dauer der Fristüberschreitung - auf höchstens 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt. 8.3. Kommt es zu einer durch den AN schuldhaft verursachten Überschreitung einer Zwischenfrist, die in 5.3 als Vertragsfrist genannt wird, kann der AG eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,15 % der Summe der Nettobeträge der von dem AN bis zu dem Endtermin der Zwischenfrist gestellten und bei dem AG oder dessen Vertreter eingegangenen Abschlagsrechnungen pro Arbeitstag geltend machen. Die bei Überschreitung einer Zwischenfrist anfallende Vertragsstrafe ist der Höhe nach - unabhängig von der Dauer der Fristüberschreitung - auf höchstens 5 % der Summe der Nettobeträge der von dem AN bis zu dem Endtermin der Zwischenfrist gestellten und bei dem AG oder dessen Vertreter eingegangenen Abschlagsrechnungen begrenzt. Bereits wegen Nichteinhaltung von Zwischenfristen verwirkte Vertragsstrafen werden auf danach verwirkte Vertragsstrafen angerechnet, sodass die Summe der verwirkten Vertragsstrafen höchstens 5 % der Nettoauftragssumme beträgt. Kommt es nur zur Überschreitung einer Zwischenfrist oder von mehreren Zwischenfristen, jedoch nicht zu einer Überschreitung der Vertragsendfrist, beträgt die Vertragsstrafe somit höchstens 5 % der Summe der Nettobeträge der bis zu dem Endtermin der von dem AN überschrittenen Zwischenfrist oder - bei Überschreitung mehrerer Zwischenfristen - der Summe der Nettobeträge der von dem AN bis zum Endtermin der letzten von dem AN schuldhaft überschrittenen Zwischenfrist gestellten und bei dem AG oder dessen Vertreter eingegangenen Abschlagsrechnungen. 10. Gewährleistungsfrist (zu § 13 VOB/B) Die Gewährleistung des AN beträgt in Abänderung § 13 VOB/B 5 Jahre. Der AN hat alle Ausführungsarbeiten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, und trägt die volle Verantwortung für die Betriebssicherheit der technischen Anlagen sowie für alle Mängel, die nach dem Stand der Technik zu vermeiden sind. (Punkt kann abhängig vom Gewerk entfallen/abgewandelt werden z. B. Gerüst, Baustelleneinrichtung, Abbruch) 12.1. Der AN übergibt dem AG zur Sicherung sämtlicher Ansprüche aus diesem Vertragsverhältnis, insbesondere wegen Erfüllungs-, Schadenersatz- und Mängelansprüchen eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete, selbstschuldnerische Vertragserfüllungsbürgschaft eines deutschen Kreditinstitutes oder einer deutschen Versicherungsgesellschaft, in der sich das Institut unter Verzicht auf die Einreden der Vorausklage, Anfechtbarkeit sowie auf ein etwaiges Recht zur Hinterlegung zur Zahlung eines Betrages in Höhe von 10 % (i. W. zehn vom Hundert) der vertraglich vereinbarten Bruttovergütung verpflichtet hat. Die Vertragserfüllungsbürgschaft ist nach erfolgter Abnahme der vertraglichen Leistungen Zug um Zug gegen Leistung der Sicherheit für Mängelansprüche gemäß 12.2 zurückzugeben. (Punkt 12.1 gilt für Bauvertragssummen ab 50.000,00 EUR netto) 12.2. Die Parteien vereinbaren, dass der AG berechtigt ist, einen Betrag in Höhe von 5 % der anerkannten Bruttoschlussrechnungssumme für die Dauer der Verjährungsfrist für Mängelansprüche einzubehalten. Dem AN steht das Recht zu, diesen Einbehalt durch eine Bürgschaft gemäß § 17 Abs. 4 VOB/B abzulösen. (Punkt 12.2 gilt für Bauvertragssummen ab 30.000,00 EUR netto) 12.3. Der AG nutzt den Service der Trustlog GmbH. Der AN ist nicht verpflichtet, diesen Service zu nutzen. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind 0,35 % der Bruttoabrechnungssumme werden für Strom- und Wasserverbrauch pauschal von der Schlussrechnung einbehalten. (Punkt kann ganz bzw. teilweise entfallen, wenn weder Strom noch Wasser oder nur ein Medium genutzt wird) Der AN gewährt % Skonto auf alle Abschlagszahlungen - bei Zahlung innerhalb von 10 Werktagen und % auf die Schlussrechnung - bei Zahlung innerhalb von 18 Werktagen nach Rechnungseingang bei der GWC GmbH (maßgeblich ist die Bankanweisung des AG). (Es obliegt dem Bieter zur Beschleunigung der Zahlungen Skonti zu gewähren.) Die Schlussrechnung ist in 2-facher Ausfertigung einzureichen. Die Schlusszahlung erfolgt nach Prüfung und Feststellung der vom AN vorgelegten Schlussrechnung innerhalb von 30 Tagen nach Zugang durch den AG gemäß § 16 VOB/B. Abschlags- und Schlussrechnungen incl. Aufmaße sowie dazugehöriger Anlagen und Prüfvermerk der Baubetreuung sind, soweit technisch möglich, im pdf - Format per Email an Rechnung@gwc-cottbus.de mit max. 5 GB Datenvolumen zu senden. Die vorstehende Bestimmung soll im Interesse des Auftragnehmers Prüfungen erleichtern und somit Zahlungen beschleunigen. Sie ist jedoch keine notwendige Voraussetzung, damit eine Prüfung vonstattengeht und sie ist auch keine Zahlungsvoraussetzung. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften w) Beurteilung der Eignung Mit dem Angebot ist der Nachweis einzureichen, dass die ausgeschriebene Leistung erbracht werden darf. möglicher Nachweis: Gewerbeanmeldung, Zertifikate usw. Des Weiteren sind folgende Unterlagen einzureichen 1. Formblatt 124, ersatzweise eine gültige Präqualifikationsurkunde 2. Nachweis Organisation Gesundheits- und Arbeitsschutz in der gültigen Version (liegt Ausschreibungsunterlagen bei) x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A) Name Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie Straße Heinrich-Mann-Allee 107 Plz, Ort 14473, Potsdam Telefon +49 3318661-719 Fax +49 3318661-652 E-Mail poststelle@mwae.brandenburg.de Sonstiges Bieter haben Mängel unverzüglich nach Feststellung anzuzeigen, spätestens aber nach 10 Kalendertagen. Mängel an den Ausschreibungsunterlagen können nur bis zum Ablauf der Angebotsfrist angezeigt werden. Hinweis: Die GWC GmbH nimmt nur elektronische Angebote über den Vergabemarktplatz Brandenburg an. Papierangebote sind für diese Ausschreibung ausgeschlossen. Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht. Bekanntmachungs-ID: CXP9Y90HN3T